rd报告心得体会，最新精选

建材行业（混凝土公司）2021年诉讼案件心得体会,下面一起来看看本站小编海龙Rd给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

从2021年开始，受到国家政策和社会环境的多方影响，三四线城市甚至于一二线城市的房地产行业普遍进入了低迷期。开发商从银行贷不了款；售楼部卖不出房；施工企业到工程节点要不到钱，建材供应企业垫资供应收不回款。建筑市场的冬天来了，这是大家都认可的事实。作为施工企业的下游企业——建材供应企业，加紧应收账款的催收工作，就是取暖过冬的关键性工作。

其实从2020年开始，集团混凝土公司就着手对风险单位启动了应收账款的诉讼程序。解决了包括中建二局三公司黄帝泉养老中心混凝土供应项目、万悦广场一期分包单位混凝土供应等数个应收账款的催收难题。进入2021年更是在集团公司领导正确的指挥和法律事务部的切实关怀下通过诉讼程序解决了一批催收难题。通过一系列的案例，个人也获得了一些体会和经验，特与大家分享：

一、对于应收账款数额较大或争议焦点众多的客场诉讼，适当选择主场律师或机构参与诉讼，这也是诉求得以实现的有力保证。

在解决中建二局三公司黄帝泉养老中心混凝土供应项目的客场诉讼过程中，管辖法院为丰台区人民法院。对于我方来说就是到中建二局三公司家门口打官司，我们是客场，中建二局三公司是主场。打比赛的时候会出现裁判区别对待主客场队员的情况，同样诉讼中法官主观自由裁量的部分也存在类似情况。选择当地的律师或者机构参与诉讼，法律机构和律师常年接收当地案件，当地法官的判案风格比较了解，对主场的对方法务人员也有一定的了解，可以为我方的诉求提供合理的建议和意见。

详细的说，对于中建二局三公司黄帝泉养老中心混凝土供应项目，双方争议的焦点也众多，首先由于合同约定主体结构图纸结算，项目停工，双方未对总结算金额达成一致。其次，业主付款不足，造成了停工，混凝土合同为“背靠背合同”即业主拨付了资金，中建二局三公司才能支付我方货款。过程付款比例不超过业主付给建设单位的付款比例。中建二局三公司认为项目虽然停工，但并未封顶，不到业主付款节点，业主没有拨付资金，按照合同约定中建二局三公司不应再次支付货款。最后是对于项目上对账人员签署的对账单不予认可，认为签署对账单的人员，不是中建二局三公司合同指定的人员，为中建二局三公司劳务人员，所以签署的对账单无效。因此，在第一次休庭后，征得集团领导同意后，果断聘请北京律师参与诉讼，并根据律师意见更改诉讼请求，放弃与中建二局三公司图纸结算的想法，改为全部根据小票结算作为诉讼请求。而且根据全部小票结算的金额略低于我方计算的主体图纸结算金额加非主体小票计算的金额。最终诉求得以良好实现。

二、采取诉前和诉中保全，会对诉求结果的实现带来正面影响。

2021年采取诉前保全一例，即诉张家口路桥建设集团有限公司宝平线QA标项目案；诉中保全一例，即诉中建一局三公司及下花园银煌房地产公司商票追索权案。首先，这两个保全措施都保全成功了。其次都对诉求的实现起到了促进的作用。张家口路桥建设集团有限公司QA标项目，业主方为怀来县交通运输局，项目于2016年开工建设2019年通车，合同约定项目造价审计完成后付清所有欠款，当时项目造价审计工作接近尾声。由于施工单位张家口路桥建设集团有限公司诉讼案件众多，我方担心施工单位无力偿还我方货款。我方在得到造价审计工作完成的第一时间启动诉前保全工作，张家口经开区人民法院向怀来县交通运输局下达协助执行通知书，怀来县交通运输局根据通知书的要求暂停了对张家口路桥建设集团有限公司的付款程序的办理。由于张家口路桥建设集团有限公司担心我方冻结其账户，向怀来县交通运输局出具了付款委托书，委托付款流程得到了很好的推进。目前待怀来县财政拨付此比款项后，由怀来县交通运输局代为支付货款。

另一个案例是：我方收到由下花园银煌房地产开发有限公司出具，由中建一局三公司背书的14张共计330万元承兑汇票，2021年8月24日200万到期、9月21日50万到期和11月7日80万到期。第一批承兑到期后多次与中建一局三公司沟通，对方多次推诿到中秋节也仅支付20万元，遂起诉至下花园区人民法院，承兑陆续到期，风险在一步步增大，征得集团领导同意后，我方对出票单位进行了诉中保全。保全成功后，出票单位多次向我方沟通联系，并在开庭前兑付了到期的承兑汇票。诉求得以快速的解决，关键是保全程序得以顺利实施。由此我认为对于诉讼中账款回收风险较大，对方态度不积极的单位必须进行诉前和诉中保全工作。

三、根据合同关于付款的约定及时寻找节点证据。

在诉南通六建恒大项目一案中，合同约定，项目非乙方（供应单位）原因造成的项目停工，甲方（施工单位）应于30日内付清货款。项目以接近尾声处于装修和维修阶段，于2021年7月份停止使用混凝土和干粉砂浆，我方多次催要货款，对方均以业主还没付款作为搪塞，无奈于10月份诉讼至怀来县人民法院。在还未开庭前，我方便与法务部针对争议焦点进行了分析，认为停工的认定是关键性的争议焦点。这个争议焦点直接影响到了法院判决付款的比例。若认定施工单位为冬歇停工，那么我方将只能获得结算货款的80%。剩余的20%的货款将遥遥无期。若认定施工单位为项目无法施工造成的停工，那么我方将能获得100%的货款。如何找寻项目无法施工的证据成为了关键性的工作。几经波折终于从业主方获得了关键性的证据——施工单位盖章的，向业主提交的《项目无法组织施工的报告》，报告中明确写明了南通六建已无法组织施工的日期。法院也通过这个关键性的证据判定南通六建应付我方100%的货款。违约金日期按报告中明确的日期开始计算。就本案而言，节点证据的找寻是成功的。过程是波折的。首先南通六建在停工后，大门上张贴的是冬季暂停施工的告示。落款日是10月26日表面上合情合理，而且我方拿不出其他有力证据来说明对方无法组织施工造成了停工。从业主方这边也多方面打听和了解南通六建的停工消息和证据，业主方也有所顾忌，不愿参与其中。不愿提供先关证据和证言。与业主经理谈及此事，在多次软磨硬泡下同意我方浏览南通六建提交的《项目无法组织施工的报告》，虽业主经理不同意我方对该报告进行拍照留存，但我方还是强烈的拍照进行了留存，这个活动成为了诉讼胜利的关键。

四、各个渠道了解房地产企业信息，远离暴雷企业。根据形势及时采取止损措施。

有学者说恒大的暴雷是必然的。但也是包括我在内的绝大多人所没有想到的。恒大7月中旬开始暴雷，所有到期承兑不再进行现金支付。8月份全国各地陆续传出恒大停工的消息。我方于8月3日开始与怀来恒天房地产开发有限公司沟通商票兑付事宜，于9日达成商票抵房意向，11日确定抵房金额和房号，20日抵房流程办理完毕签署认购协议和草签合同。9月份至今恒大不再办理抵房业务。本次是以均价3100元/㎡的低价抵顶共解决恒大商业承兑1008.6万余元。很好的化解了商票逾期拒付的风险。目前社会上公认的已经暴雷的房地产企业有富力、华夏幸福、泰禾、恒大、佳兆业、蓝光、、天洋、福晟、阳光城、奥园等，远离暴雷企业，坚决不接受这些企业和关联企业出具的商业和银行承兑，这是避雷的关键。

五、运用信息手段，了解签约企业的经营状况，作为签约活动能否进行的参考依据。

运用企查查等一些企业查询软件或者App，可以查到这个企业的被诉讼案件数量（被诉讼案件的数量上能够看到企业经营的状况）、被执行人次数和金额（被执行人次数和金额能够看出企业的诚信度），终本案件数量和金额（终本案件数量和金额能够看出企业的资金能够力，终本案件即申请法院执行后，无果，法院中止执行的情况）。这些数据一方面对于承揽业务可以作为重要的参考依据。另一方面，在诉讼过程中可以作为是否进行保全的参考依据。

六、经营管理人员要多学习各类法律知识和专业常识。对《民法典》、《合同法》、《票据法》等一系列法律条文进行研究，打铁还需自身硬，不要在小的疏忽上造成大的失误。特别是目前两个搅拌站面临的承兑逾期支付这个问题上，多去了解目前法院已经判决的一些票据诉讼案件，查漏补缺，弥补短板，积累票据诉讼经验。

以上就是本人根据这段时间通过诉讼方式解决应收款催收工作的体会和心得。

一、Meta分析简介

荟萃分析，又称“Meta 分析”，Meta意指较晚出现的更为综合的事物，而且通常用于命名一个新的相关的并对原始学科进行评论的学问，不但包括数据结合，而且包括结果的流行病学探索和评价，以原始研究的发现取代个体作为分析实体。荟萃分析产生的主要的理由是：对于多个单独进行的研究而言，许多观察组样本过小，难以产生任何明确意见。by：百度百科。

医学上的Meta-analysis是用统计的概念与方法，去收集、整理与分析之前学者专家针对某个主题所做的众多实证研究，收集已发表文章中研究数据，希望能够找出该问题或所关切的变量之间的明确关系模式，可弥补传统的Review Articles(文献综述)的不足。

Meta分析已被广泛应用于流行病学、心理学、教育学、循证医学、遗传病学等领域之中。主要步骤如下：

• 文献检索及筛选
• 数据提取
• 数据统计学分析

最钟爱Meta的杂志：CDSR（Cochrane Database of Systematic Reviews），Plos One，Medcine，Oncotarget，Sci Rep等。

二、Meta分析—文献检索和入选评价

1.文献检索

英文文献：pubmed，Google scholar，Web of science （高级搜索，主题词搜索等手段缩小检索范围）；中文文献：CNKI，万方，维普等。

PS：文献不要太多，具体参考相关文献

2.特征表制作

应详细和充实。把所有文献的所有信息整合到一个表中，便于读者理解，如下图所示。

3.质量评价表：对入选文献打分

主要方法：①Cochrane手册（最常用）；②Jadad量表；③Delphi共识。如下图所示。

三、数据分析

1.Meta分析软件：

Revman：Review manager软件，傻瓜式操作 ，Cochrane专用的电脑软件

Stata：功能强大，小编没用过

R语言：这才是我擅长的

2.数据类型：

①二分类变量：即为那些结局只有两种可能性的变量，如有效与否，心梗，心血管不良事件，死亡等，一般将发生事件的人数除以样本量总数得到的事件发生率作为结局考察。

常见的二分类变量包括：OR (Odds Ratio) 值，RR (Risk Ratio) 值，RD (Risk Difference) 值。

②连续性变量：在统计学中，变量按变量值是否连续可分为连续变量与离散变量两种。在一定区间内可以任意取值的变量叫连续变量，其数值是连续不断的，相邻两个数值可作无限分割，即可取无限个数值。

3.常用图片

①森林图：有n个指标就会有n个森林图

• 异质性检验：一般用I²是否大于50区分，也可以用其他数值
• P值：有效性
• 效应尺度：二分类和连续型
• 效应模型：随机/固定效应模型

②漏斗图：看是否对称来判断是否存在发表性偏倚。当存在发表性偏倚时, 则表现为漏斗图出现不对称, 则呈偏态分布。纳入文献10篇以上就需要做发表偏倚研究。

四、有异质性时

分析异质性来源：敏感性分析和亚组分析

①敏感性分析：改变分析模型，逐篇排除文献、剪补法（stata软件）

②亚组分析：分析不同因素分组是否是来源

五、Mate分析书写套路及杂志

1.套路：

⑴Introduction前言

疾病一般情况介绍

目前研究的不足

此mate分析的必要性

⑵Methods方法

文献选择和纳入（文献检索）

评价纳入文献的质量（质量评价表）

统计分析手段

⑶Results结果

特征表

质量评价结果（打分）

Meta分析结果（森林图和漏斗图）

亚组分析or敏感性分析

⑷Discussion讨论

Meta分析的主要发现

结果阐述

分析结果的启示

文章的不足之处

2.杂志推荐

4大水刊（综合性期刊）+1专业期刊（CDRS）

当然中文的Meta分析也可以发表到C刊哦！

笔记分享就到这了，但是科研路漫漫其修远兮！Meta终究是发表论文所引用到的一种工具，决定不了文章的真正高度。就像做饭，即便你用的是章丘铁锅，没有好的食材，也没法做出可口的饭菜！

心得：要想提升文章的水平，还是要在选题上下功夫！好方向、好课题事半功倍啊！平时多看文献，多积累数据才是正道！

参考文献：1.Wang W W , Xie C L , Lu L , et al. A systematic review and meta-analysis of Baihui (GV20)-based scalp acupuncture in experimental ischemic stroke[J]. Scientific Reports, 2014, 4.2.王萍, 周伯庭, 朱樱, et al. 基因多态性与癫痫患者卡马西平耐药相关性的Meta分析[J]. 中国药房

公众号：分子生物医学，请移步关注！

简介：Rosan 是一位兴趣广泛的学生，在美国一所著名的寄宿高中就读。她热爱很多类型的活动，并且时时刻刻给人一种非常有激情、干劲十足的感觉。

在申请美本的过程中，她不仅目标明确，而且行动力强。

她表示， 申请美本这段时间里，不仅要相信自己，而且还建议要依靠身边人的帮助！

​学生信息

姓名：Rosan

就读高中：US boarding School

录取学校：

• Brown University
• Johns Hopkins University
• Williams College
• Carnegie Mellon University
• Tufts University
• UCLA

学生感言

我和妈妈是通过同学家长知道华英的，在参加了一次华英举办的活动后，我们觉得：华英来分享的学生们都很棒，这些优秀的学生聚在一起有一种社区感，很难得。

同时，他们都提到在沟通过程中，顾问老师真的基本会秒回信息，很有效率。

根据以上几点考虑，我们就决定选择华英。

两年合作下来，我最大的收获是自信，变得更有信心敢于挑战自我，敢于探索尝试自己没有涉猎过的领域，同时我也变得更加愿意去分享自己的成长。

我是一个兴趣非常广泛的人，高中时做过很多的事情。在学校里面，我参加过很多活动，特别喜欢网球和长跑，后来也成为了长跑队的队长。

学习方面，我在10年级时接触了一个VR公司，那年夏天实习过后，我对VR产生了浓厚的兴趣。

后来在11年级时，我又进一步通过科研，了解到VR在医疗领域方面的应用，进一步明确了自己对于生物科技的兴趣。

这个过程中，老师对我的态度一直是鼓励，不断地帮我根据自己想法的变化去提供建议。

于是，11年级时在老师们的建议下，我做了一个线上分享，分享了自己的经历，也激励了更多的年轻的孩子们也开始去热爱科学。

很多人都会觉得申请季非常有挑战，感谢华英让我在这个过程中没有遇到特别多的挑战。

暑假时，我们一起聊文书思路是一个非常快乐的过程。

那天，我记得刚好华英办公室停电了，敏敏老师和顾问老师就把我约到附近的COVA，一边吃提拉米苏，一边就把我的文书思路讨论好了。

在那里，我给他们描述了我现在做的课外活动和我的兴趣爱好。

一个小时内，我们就已经讨论出主文书怎么写，并且还把我高中几个暑假，自己给自己找的很多课外活动链成了一个故事。

这个过程非常有效率，也在申请季为我节省了大量时间。

最大的挑战是在寒假申请RD时，因为当时需要写许多不同的文书，而且每个文书还需要按照不同大学的风格来写。

华英的老师们反应永远是那么迅速，只要我给出了初稿，他们很快就返回建议，不断帮助把文书变得更好。

虽然这个过程很漫长，但是通过这几篇文书，我了解了我自己，也学到了如何把我自己的想法顺利地表达出来。

我和敏敏老师最难忘的时刻，就是当大学成果已经出来以后，她特地来到我的寄宿学校请我吃饭。那时我们已经不需要聊大学这个话题了，但敏敏老师教了我许多她在大学以后学到的事。

我当时很感动，因为我真正明白到她不是只顾着帮我们进好大学，不是为了宣传她有多厉害，而是真的关心每一个学生的未来，我非常感谢她。

对于给未来的家长和同学的建议，我和妈妈一起分别想到了以下几点：

妈妈给未来家庭的建议

首先申请季是一个漫长也容易焦虑的时期。家长要先处理好自己的情绪，保持跟孩子的良好沟通，从而保证孩子有积极的心态迎战申请。

其次家长要摆正自己的位置，尽量以鼓励支持的态度对待孩子的选择，让孩子理解他们在为自己的未来做规划，而不是为爸爸妈妈申请。

多关心孩子的情绪和压力，多聆听他们的想法，多给他们时间和空间去探索，尽量不要催促各项任务，只需要给出合理的建议。

跟孩子和家人一起享受这段有挑战也有收获的申请过程。告诉孩子虽然在申请过程中付出了巨大的努力，也要以平常心接受录取结果。

我给未来学生的建议

PART 01

申请这段时间里一定要相信自己。一定要有自信才可以把文书写的生动，也把你最好的一面展示给招生官看。

PART 02

要依靠你身边的帮助，因为只靠着自己会让写文书这个过程很枯燥。

我写文书的时候不光有华英的帮助，也有我家人的帮助。

有他们支持会让这几个月度过得更精彩，对自己也有更深的挖掘。

祝福大家！

顾问寄语

探索精神，一直是我认为一个孩子成长的过程中，最重要也是最需要培养的品质之一。

Rosan在她的求学中，充分展现了这个优秀的特质。

无论在校内还是校外，无论对于学术体育还是艺术，每一次的探索，虽然不一定带来直接的成果，但是一点点的积累，造就了今日优秀的她。

在陪伴她的岁月里，我惊喜地看到，这个温婉美丽的女孩子，在高难度的科研经历中，在高挑战的体育比赛里，时时刻刻的散发着自己的热情，而正是这样的热情，也深深的打动了所有人。

她还有一个非常出色的品质：感恩。

无论对于家人老师还是朋友，她始终怀着一颗真诚的心，而我也深信，这样的感恩之心，必将照亮她前进的路，让她成为最明亮的那颗星星。

华英教育·4月美本分享会 邀您参加

想要和Rosanna Zhao一样，在美本申请的道路上披荆斩棘，圆名校梦吗？

那就不要错过《华英教育·4月美本分享会》！

创始人曾敏敏老师将亲临，为大家讲述：

1. 美国本科申请录取数据和趋势
2. 华英内部申请体系和流程

三大会场 ，邀您参加

• 4月21日 深圳（已举办）
• 4月26日 北京
• 4月27日 上海

想要参加？可以在评论区的点击报名链接，我们的同事将尽快与您联系！